上海正规银行机构贷款——上海贷款
电话微信:18221936189 ,欢迎咨询谁知道上海装修贷款怎么办,税贷、科创贷;当天放款公积金信用贷最低3.85%,额度300万-1000万、法人贷年化5%,额度最高1000万、企业贷授信5.5%,最高1000万、房产抵押贷最低3%、大额过桥垫资万6/天、不押车贷款
疫情期间,装修公司临时涨价怎么办?
01基本案情
胡女士在浦东有一栋30平方米的房子。这所房子以前一直在出租。现在胡女士计划收回并重新装修自己的房子。2021年3月1日,胡女士与上海某鹏装饰公司签订合同,半包装修。同意总施工费用为3万元,工期为3个月,由X家网托管。胡女士向X家网支付了9000元的首期装修费。
2021年3月4日,装修公司外包的装修团队进入施工现场后,单方面要求增加2万元,3月10日擅自停工。经沟通,胡女士认为装修团队提供的项目增减单与原项目预算单价严重不符,拒绝涨价,并要求按原方案继续施工,但双方未达成协议,沟通期间已停工。
2021年6月6日,某鹏装饰公司联系胡女士解除合同,赔偿胡女士的损失。X家网将4500元退还胡女士,但胡女士与装修公司未就工程量结算和损失赔偿达成协议,因此胡女士将装修公司告上法庭。上海公积金贷款装修怎么贷。
02裁判观点
法院认为,“装修合同”是原告和被告的真实意图,不违反法律、行政法规的强制性规定,合法有效,双方应遵守履行。根据微信聊天记录等证据,被告于2021年6月6日在X网络平台上提交了终止和退款申请。原告表示确认,可视为双方同意终止合同,因此法院支持原告的申请。
根据被告发布的《合同终止协议》,被告同意按1500元结算项目,因此法院也支持原告返还装修款3000元的诉讼请求。
关于违约责任,被告因双方未就增加费用达成协议而停止工作,装修合同的施工内容未按合同完成,被告属于违约。被告擅自停工,确实给原告造成了实际损失。现在原告按照装修前的租金标准要求空置损失,标准还是合理的。但双方已于2021年6月6日同意终止合同,原告应采取合理措施防止损失扩大。因此,法院根据实际情况确定了7200元的空置损失。
后胡女士向法院申请强制执行,对方将全部支付费用,本案顺利结案。
03律师建议
受疫情影响,装修公司往往因原材料物流有限、封控等原因要求延期施工,或因此要求增加装修费用。首先要判断装修公司是否有客观情况,疫情是否会直接影响工程建设。装修设计公司虽然在封控区,但工厂和材料供应商不受封控政策要求,可以正常交货,装修公司的主张无法成立。装修贷款怎么贷。
此时,应收集和保留相关证据,如截图、下载和打印政府或相关部门发布的通知,以及与公司核实的材料交付地点和物流。
其次,如果施工队伍确实受疫情影响,无法进入施工现场,应尽快与装修公司确定工程延期时间,及时确认可持续施工日期,并通知装修公司第一时间重新进入施工现场,并保留通知证据。上海公积金贷款装修。
最后,如果双方继续履行合同僵持,建议及时联系律师,判断对方是否违约或构成终止合同,及时发出终止通知,采取合理措施减少损失。
-END-
【LIUYI BANK FINANCING】尊享直接对接老板
电话微信:18221936189
我司专注于为银行机构业务、行业精英策划优质融资方案。为企业及个人客户提供了高性价比的融资方案,解决了小微企业融资难的问题,一站式助贷融资服务平台